**ALT YÜKLENİCİ (TAŞERON) SÖZLEŞMESİ**
---
1. **TARAFLAR**
Bu sözleşme kapsamında:
**YÜKLENİCİ:** TREMYY ARACILIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
**ALT YÜKLENİCİ:**
2. **İŞİN ADI ve KAPSAMI**
Taşeron firma, Tremmy.com üzerinden yapılacak olan online hizmet isteklerinin Tremmy LTD.ŞTİ.’nin yönlendirmesi ile aynı il ve ilçede bulunan hizmet, personel vb. işlerini yapmakla mükelleftir.
3. **SÖZLEŞMENİN SÜRESİ**
Alt yüklenici firma, yüklenici firmaya bayilik bedeli olarak …. USD ödemekle yükümlüdür. Sözleşmenin süresi yer teslim tutanağının yüklenici ve alt yüklenici tarafından imzalandığı tarihten itibaren 2 yıldır. Alt yüklenici ile yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla yapılmış olur.
4. **ÖDEMELER**
Gerçekleştirilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın %...’si alt yüklenici firmaya ödenecektir. Taşeron firma için ödenen %....’lük miktar için fatura kesimi yapılacaktır. Fatura kesmeyen alt yüklenici firma stopaj ödemekle yükümlüdür.
5. **YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI**
İşin tamamının alt yüklenici tarafından yapılacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmektedir. Alt yüklenici, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle tek başına sorumludur. Bu zarar ve ziyan yapılan özel hükümlere göre alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.
6. **YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ**
Yüklenici asıl işle ilgili proje ve teknik şartnameleri alt yükleniciye vermekle yükümlüdür. Proje değişikliği olması veya ihale dokümanlarında değişiklik ortaya çıkması halinde, söz konusu değişikliklerin alt yükleniciyi ilgilendirmesi durumunda, değişiklikler alt yükleniciye derhal bildirilecektir.
7. **ALT YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ**
Alt yüklenici, yüklenicinin onayı olmadan benzer işler alarak hizmet veremez. Alt yüklenici, her ne sebeple olursa olsun yapılan reklam ve tanıtım projelerinde alt yüklenici firmanın ismini kullanamaz, yüklenici firmadan ayrı olacak şekilde kendi reklamını yapamaz. Alt yüklenici firma ile bulunduğu ilde taşeron sözleşmesi imzalanmaktadır. Herhangi bir zamanda bölge veya ulusal bir yüklenici sisteme geçilmesi durumunda ana yüklenici ile alt yüklenicinin sözleşmesi aynı şekilde devam edecektir. Bu gelişmelerden kaynaklı sözleşmenin iptal işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Alt yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, yüklenici tarafından gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Yüklenici firmanın uygulamış olduğu değişiklikler alt yüklenici firmanın aleyhine olmamak kaydıyla kabul edilmek zorundadır.
8. **TEKNİK ŞARTLAR**
Alt yüklenici işi; yüklenici tarafından verilen proje ve teknik şartname esaslarına göre yapacaktır. Söz konusu proje ve teknik dokümanların öncelik sıralaması, idare ile yüklenici arasında imza altına alınan sözleşmenin eklerinin öncelik sıralaması ile aynıdır. Yukarı sırada bulunan bir belgenin aşağı sırada bulunan bir belgeye göre önceliği vardır ve bu sebeple ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda dokümanların öncelik sıralaması dikkate alınacaktır. Alt yüklenici tarafından yapılan imalatlarda kullanılacak malzemeler kendisine verilen dokümanlara uygun olacak ve malzeme şantiye alanına indirmeden önce yükleniciden malzeme onayı alınacaktır. Söz konusu onayın idare tarafından verilmesi halinde de, yüklenici tarafından onay verilmiş olarak kabul edilecektir. Alt yüklenici kullanacağı tüm araç gereçleri ve bunlara ait sarf malzemelerini kendisi karşılayacaktır. Alt yüklenici işin sorumlusu olarak, iş başında bir teknik eleman bulundurmak zorundadır. Alt yüklenici SGK bilgilerini ve ödeme makbuzlarının bir örneğini yüklenici firmaya teslim edecektir. Alt yüklenici tarafından beyan edilecek ve yatırılacak SGK primleri toplamı miktarı, bu tür inşaatlarla ilgili SGK’nın öngördüğü miktardan az olamayacaktır. SGK prim farkı ortaya çıkması halinde hakedişlerden kesilecektir.
9. **SÖZLEŞMENİN DEVRİ ve ALACAĞIN TEMLİKİ YASAĞI**
Alt yüklenici bu sözleşme ile almış olduğu işi, yüklenici onayı olmadıkça üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir edemez. Aksi takdirde, yüklenici isterse sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu maddeye aykırı olarak işin devri halinde, alt yüklenicinin tüm hakedişi, yüklenici firmaya gelir kaydedilebileceği gibi, yüklenicinin bu davranıştan kaynaklı olarak karşılaşacağı bütün zarar ve ziyanlar da alt yükleniciye tazmin ettirilebilir. Yüklenici bilgisi dışında işin kısmen dahi üçüncü kişilere devredilmesi halinde, ortaya çıkan zarar ve ziyandan alt yüklenici ile devir yapılan üçüncü kişi müteselsilen sorumlu olacaktır. İşbu sözleşmenin devri halinde, devir alacak üçüncü kişi bu sözleşmeyi ve bu sözleşmeye dayanak ihalenin dokümanlarını okumuş, anlamış ve kabul etmiştir. Alt yüklenici alacakları, yüklenicinin yazılı izni olmadan üçüncü bir kişiye temlik edilemez.
10. **SÖZLEŞMENİN FESHİ**
Alt yüklenici sözleşme maddelerinde yer alan taahhüt ve vecibelerinden herhangi birine riayet etmezse, alt yüklenici hakkında iflas kararı alınırsa veya aciz vesikası alınırsa veya bu işle ilgili icra dosyaları yükleniciye sirayet ederse yüklenici bu nedenle sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir. Yüklenici ve idare arasında yapılan sözleşme fesih olunursa, alt yüklenicinin yaptığı tüm masraflar karşılanmak kaydıyla, başkaca bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın yüklenici sözleşmeyi feshedebilir. Alt yüklenici kusuru sonucu haklı sebepten dolayı yüklenici tarafından işbu sözleşme feshedilirse, alt yüklenicinin bu iş ile ilgili vereceği teminatlar cezai şart olarak gelir kaydolunur. Sözleşmenin feshi halinde, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yüklenici yapılacak olan işleri kendisi ifa edebilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir.
11. **CEZAİ MÜEYYİDE**
Alt yüklenici bu işi tamamen ve eksiksiz olarak iş programına ve kendisine verilen proje ve teknik şartnamelere uygun olarak bitirmek zorundadır. Bu süre hiçbir surette işin idareye teslim süresinden sonraki bir tarih olamaz. Gecikilen her gün için alt yükleniciden %5 oranında gecikme cezası tahsil edilecektir.
12. **GARANTİ**
Alt yüklenici yaptığı işlerin tamamından sorumludur. Bu işlere ek olarak malzeme, sarf malzeme, işçilikten kaynaklanacak tüm kusur, eksiklik ve noksanlıklar (kullanıcı hataları hariç) kesin kabule kadar alt yüklenici sorumluluğundadır. Alt yüklenici kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların Garanti Belgelerini, Devreye-İşletmeye Alma Belgelerini, Kullanma Kılavuzlarını vs. asıllarını yükleniciye veya vekalet verilmesi halinde yüklenici adına imza karşılığı bir örneğini de yükleniciye imza karşılığı vermekle yükümlüdür.
13. **GÜVENLİK**
Alt yüklenici işlerinde 4857 sayılı Kanununun, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzu
atının ve ilgili diğer mevzuatların gerektirdiği her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Alt yüklenici, çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici, herhangi bir nedenle alt yüklenici firmanın vermiş olduğu zararı tazmin etmek yükümü ile karşılaşırsa; bu nedenle uğrayacağı her türlü zarar ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, alt yüklenici hakedişinden kesilecektir. Alt yüklenicinin çalıştıracağı personelin SGK giriş ve primleri ile her türlü resmi harç ve vergiler alt yükleniciye aittir. Alt yüklenicinin çalıştırdığı işçinin ahlak ve adaba aykırı davranışları, hırsızlık, emniyeti kötüye kullanma ve benzeri suç teşkil eden fiilleri görüldüğünde hizmet akdinin derhal feshedilmesi alt yükleniciden talep edilecek ve bu sebeple yükleniciden herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Alt yüklenici çalıştırdığı işçilerin bir iş kazasına uğraması nedeniyle doğabilecek tüm tazminatlardan bizzat alt yüklenici sorumludur. Yüklenici böyle bir iş kazasından dolayı herhangi bir tazminat ödemek zorunda kaldığında alt yüklenici tazminat miktarını faiziyle birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Alt yüklenici tarafından yasa gereği çalıştırılması zorunlu olan; engelli, eski hükümlü ve terör mağduru işçiler için yükleniciden ayrıca herhangi bir hak ve tazminat talep edilemez.
14. **HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER**
Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde iş artış ve eksilişlerine, proje değişikliklerine, yeni birim fiyat düzenlenmesine yönelik olarak öncelikle Yapım İşleri Genel Şartnamesi düzenlemeleri kıyasen uygulanacaktır. Daha sonra 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri dikkate alınacaktır.
15. **ADRES ve BİLDİRİMLER**
Bu maddede belirtilen adresler tarafların resmi adresi kabul edilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağını taraflar kabul ederler. Taraflar tebligat adreslerini değiştirirlerse bunu karşı tarafa bildirmeleri gerekir aksi halde bu maddede belirtilen adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.
**Yüklenici Adresi:** ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. MUSTAFA DURMAZ PINAR SK. ONUR YUSUF EVLER NO: 24 İÇ KAPI NO: 5 YAKUTİYE / ERZURUM
**Alt Yüklenici Adresi:**
16. **UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ**
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Erzurum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
17. **SÖZLEŞME TARİHİ**
İşbu sözleşme … tarihinde … nüsha olarak karşılıklı anlaşmak suretiyle imza altına alınmıştır.
**YÜKLENİCİ** | **ALT YÜKLENİCİ**
:-------------------------:|:-------------------------:
[Yetkili İmza] | [Yetkili İmza]
---
**Açıklama:**
Bu sözleşme taslağı, taraflar arasında taşeron (alt yüklenici) hizmetlerinin detaylarını ve her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Alt yüklenici olarak belirtilen firmanın adını ve diğer eksik bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Tarafların imzaları ile sözleşme yürürlüğe girecektir.